太阳能热水器安装合同样本 第1篇
建设单位:
(以下简称甲方)
施工单位:
(以下简称乙方)
维修单位:
(以下简称XX)
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定,遵循平等、公平和诚实信用的原则,由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告,未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除,造成甲方私人用户太阳能大面积损坏,现乙方委托XX负责对其进行维修服务及除垢处理,经甲、乙、丙三方友好协商,就太阳能维修、安装工程达成如下协议:
第一条
1、工程名称:太阳能维修、安装工程
2、工程地点:
3、维修范围和内容:对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修,重点维修项目:集热器软连接是否破损,保温箱是否有滴水现象,真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式:本工程材料全部由XX向甲方提供,XX负责全部太阳能设备的维修及安装。乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责,XX保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额:
备注:以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准:按照____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法:
1、运输方式:XX汽车运输至甲方指定的'交货地点。
2、到货地点:
3、交货方法:在交货地点,由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限:由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向XX在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限:本合同总价款为人民币圆整();
付款方式:由甲方向XX银行转账支付,但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%,即人民币:元(大写:)作为预付款;
2、待设备材料进场验收合格后,7个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%,即人民币:元(大写:)作为工程进度款;
3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后,10个工作日内甲方向XX支付合同总价款的%,即人民币:元(大写:);
4、质量保证金%,即人民币:元(大写:)质保期6个月,满后无质量问题在10个工作日内一次付清;
5、上述付款XX需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
第八条产品质量责任和售后服务条款:
1、产品自验收合格之日起6个月内为质量保证期。
2、XX提供设备现场维护操作培训;在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,XX负责维修,更换零部件等材料;若损坏原因不属于产品质量问题,则XX收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,XX为甲方提供终身有偿维护服务。
第九条工程工期及施工要求:
1、施工周期5天,若XX未能按照工程施工进度提供配套材料安装设备而影响正常施工进度,甲方将给予500元天罚款。
2、甲方为施工工人提供住宿,保证施工现场所用水源、电源,并提供施工过程中其他必要的协助。
3、XX应严格按国家有关标准和甲方用户要求进行维修、安装施工,并接受甲、乙方的监督,改正施工中不符合要求事项,并承担相应责任。
4、XX应注意安全文明施工。因XX原因造成的安全事故由XX自行负责。
第十条违约责任:
1、甲方责任:甲方未能按合同规定时间支付预付款款和工程进度款的,每迟一天,甲方应向乙方或XX(设备材料款向乙方,工程款向XX)支付设备材料款或工程进度款的5的违约金,但违约金总额不超过设备材料款或工程进度款的30%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方和XX有权终止合同,且甲方应承担乙方和XX的经济损失。
2、乙方责任:施工过程中乙方须派遣12人进行现场监督、检查,不得徇私舞弊,敷衍了事,对完全不能修复的太阳能要进行标识、统计并将详情告知甲方相关负责人员,否则,乙方将无条件承担所有维修费用,延期超过3天视为甲方单方面终止合同,乙方应承担甲方的全部经济损失。
3、XX责任:因XX原因未能按时完工,每延迟一天,甲方将给予XX500元天罚款,延期超过3天视为甲方单方面终止合同,乙方应承担甲方的全部经济损失。
第十一条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由三方友好协商解决。
第十二条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由三方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自三方签字盖章之日起生效。
第十四条本合同如有其他未尽事宜,可由三方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式六份,甲、乙、丙三方各执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第2篇
甲方:
乙方:
根据《_合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的.权利、义务和经济责任,经双方友好协商达成以下协议:
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准:符合国家技术标准。
三、交货地点、方式:迁西济德医院
四、运输方式及到站费用负担 运费由乙方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收 包装物回收。
六、验收标准、方法提出异议期限 按相关国家标准及行业标准验收。 包装完好,无破损,货到当日提出异议。
七、付款方式
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%,即
2、甲方通知乙方进场安装,甲方向乙方支付合同总价款的50%,即元;
3、系统安装完毕,验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%,即元。
八、违约责任:
1、甲方未按合同规定付款,每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。
2、乙方无故延误工期,每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。
九、产品保修:主机保修3年,电器保修1年。
十、解决合同纠纷的方式 由双方协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、 合同壹式贰份,甲方双方各执壹份,双方签定盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第3篇
甲 方:
乙 方:
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、 工程概况:
1.工程名称;
2.工程地点 ;
3.工程范围和内容:(各单项工程详见工程项目一览表)
4.工程保修期:工程验收交付使用起一年
二、 工程期限
1.本工程合同总工期为 天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。 三、 施工方案
(一)前期准备阶段
组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查,做好工程施工技术方案,研究解决办法,进行现场测量和定点。
(二)施工阶段
1、基坑开挖:基坑开挖应严格按照定点位置施工,采用人工开挖方法。
2、基础制作:混凝土基础采用C20商砼浇筑,浇注时应用震动棒振实,浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工:在所有基础工作完工之后,可进入灯具安装工作阶段。灯具的安装必须由持证的专业电工安装,保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装:配电箱落地安装,安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装:在每座灯杆处打一根米长接地角钢,,型号为L50×50×5×1500。用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收,双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责
1、项目经理部:工程进行全面管理,具体负责实施本项工程,现场控制工程进度,协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组:解决技术质量问题,协助项目经理做好工程施工。
太阳能热水器安装合同样本 第4篇
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的 %(自送货日起,因甲方原因不能安装完毕的,10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后,通知甲方,当天进行验收,如三天内不进行验收,则视工程验收合格,后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款:
乙方保证所出售之标的'具有约定及法律规定之品质,并同意太阳能主机免费包修期为 年(主机包括:太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管),配件为期 年(配件包括:上下水管、太阳能控制仪表),终生维护(包修期外如出现故障,乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内,设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换,乙方在收到甲方通知后,应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)
第五条、、违约责任
乙方未能按合同交货,延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外),要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款,自安装完毕日起,按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时,乙方有权中止甲方对该设备的使用,并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
第六条、合同的解除条款
如出现下列情况,甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能,或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题,甲方可退货或解除合同。
第七条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处,设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护,保护期间如发生损坏、丢失,由甲方负责。设备安装途中或已完毕,甲方更改安装位置,需另行支付人工费、材料费,具体按现场商谈(最低按500元起)。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的,由乙方承担一切赔偿责任。
第八条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条、合同正本及合同生效
1、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效,合同如有变更,经双协商后制成合同附件,双方代理人签字或盖公章后有效。 甲方: 乙方:地址: 地址: 开户银行:开户银行: 账号: 账号:电话: 电话:
20xx 年 月 日
太阳能热水器安装合同样本 第5篇
发包方:(以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
甲方为加快新农村建设,提供本村品味和方便村民生活,经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程,为确保工程质量,经供电部门推荐,村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工,经双方协商一致,特签订本合同:
一、工程名称:松阳县扶困项目新兴镇竹囮村路灯工程。施工地点:竹囮村
二、承包方式:包工包料,自负盈亏,自担风险。
三、工程造价按乙方实际施工工程量结算。单价参照相关定额及丽水市市场信息价。
四、工程支付:工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后十五日内付清。
五、工程质量要求:材料由古市供电所指定的经销单位购买,安装标准,要求以供电部门验收为准。
六、施工期限,开工时间为20xx年11月1日,竣工时间为20xx年12月6日。在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的,工期可相应顺延。
七、施工安全责任:乙方在施工中应做好安全施工防护措施,杜绝安全事故发生。在施工中发生一切共事故的,由乙方自负,费用由乙方支付。
八、工程验收:乙方施工竣工后,应通知甲方组织相关人员对工程进行验收,甲方应该7日内对工程进行验收。验收不合格的`乙方无条件返工。
九、其他未尽事宜双方可另行协商,订立补充协议。
十、违约责任:甲方违约,未按期支付工程款的,按逾期付款额日2%支付滞纳金。乙方违约,未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元。
十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第6篇
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,决定在甲方指定地点安装太阳能工程,特签订本合同如下:
一、为确保工程安装质量,乙方派专业安装人员,并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量,甲方必须使用乙方的`原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前 天,甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求,向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求,向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务,详细服务内容见:“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式:
1、合同总价款为人民币¥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起,甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款,计人民币¥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后,剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期:
1、乙方收到甲方预付款之日起, 进入现场施工。
2、在工程安装过程中,如甲方对乙方另有要求,双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议,甲乙双方应友好协商解决,未能协商解决的,可通过法律途径解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第7篇
1、乙方应保证所有太阳能热水器符合并达到乙方先前送至甲方的样品质量标准,符合国家太阳能行业质量、安装技术标准及规范,保证验收通过。
2、施工过程中,乙方不得擅自移动太阳能热水器的安装位置,不得破坏屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方,由甲方负责处理。甲方不容许的情况下如有损坏由乙方按价赔偿。
3、本型号的太阳能热水器产品,必须具备产品合格证、出厂质保书、生产许可证。
4、太阳能热水器的安装,必须预测到雷击等自然天气现象的危害,应有防雷击措施。
5、工期90天,逾期乙方承担20__元/天的违约费,如遇雨天等不可抗拒因素,工期顺延。具体安装时间以甲方通知为准。
6、太阳能热水器通水前需与甲方工程部核准。
太阳能热水器安装合同样本 第8篇
发包方: (以下简称:甲方)
承包方: (以下简称:乙方)
甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程,依照《_合同法》《_产品质量法》等有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则,经双方友好协商,签订以下合同条款。
一、产品名称、技术参数、数量、金额
.产品名称:高层住宅壁挂平板式太阳能
.太阳能设备主机规格型号为: 100L平板式
.设备、安装相关技术参数:
①、集热器采用平板式,材质为铜铝复合,德国进口磁控溅射镀膜,吸收率≥95%,反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。
②、水箱外壳采用㎜厚彩钢板,机械强度高。表面进行喷塑处理,耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡,厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆,㎜镀锌板喷塑外皮,胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。
③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度,并符合GB/T19141的要求,其防腐性能应满足安全要求
④、换热介质采用环保无毒防冻液,须具有低温防冻的性能。
⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证,具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。
二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收:
.开工时间、地点:开工日期以甲方发出的开工指令为准,乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块),设备运送产生的所有费用由乙方承担。
.施工工期:自 年 月 日至 年 月 日。
.设备进场后的初步验收:太阳能热水器到达工地后,由甲乙双方共同抽样检查,确认合格后方可安装。
.竣工验收:工程完工后由甲方负责组织竣工验收,验收所需资料及验收费用由乙方负责。
验收标准:依据国家相关标准进行验收,工程质量为合格。
三、合同总价款
总价包干合同总价款:¥ 元(大写人民币 元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。
四、付款方式
本工程无预付款。货到工地,工程安装结束、系统调试完毕,相关工程验收资料交齐并经甲方及监理验收合格,甲方付至合同总价款的70%;工程经竣工综合验收合格后,甲方付至合同总价款的95%;余款5 % 作为质保金,质保期结束后七日内,甲方一次性付清。
五、设备保修及售后服务
.产品保修期为 3 年,自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内,如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题,乙方免费维修或更换。
.保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作,配件按照市场价格合理收费。
合同双方如对设备的质量问题存在争议,则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。
如因设备质量原因,经维修后仍然不能正常使用的,乙方需依照国家“三包”(包修、包退、包换)服务规定,履行服务承诺,进行调换或退货。
六、 甲方责任及义务
.设备进场当日,甲方与乙方共同确定安装位置,并负责协调施工用水用电。
.安装位置及施工方案确定后,甲方如需要更改设计及安装方案,必须及时以书面形式通知乙方,经双方确认后执行,因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。
七、乙方责任及义务
.乙方保证提供的产品为原厂正品,提供产品合格证及竣工验收所需资料,并及时与甲方确认设计、安装方案,严格按照国家标准及规范的要求进行设备的.安装与调试工作。
.在设备安装期间,乙方需遵守甲方管理规定,遵守安全、文明施工条例,在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失,与甲方无关。
.施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施,如确属必要,应经甲方同意,由甲方负责处理,否则如造成损失全部由乙方承担。
设备安装过程中,乙方负责对破坏的外墙部分进行修补,并做好支架处的防水处理工作。
施工所需水电费用由乙方承担。
安装完成但未交验前的成品保护由乙方负责。
八、违约责任
.如因乙方原因,造成设备未能按期交付使用,则每延误一日,乙方支付甲方1%的违约金。因工程质量不合格给甲方造成经济损失,由乙方按实际损失赔偿。
.如因甲方原因,未能按期、按额度支付乙方合同价款,则每延误一日,甲方支付乙方1%的违约金。
. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的,则乙方工期相应顺延。
九、争议解决:
因履行本合同所产生的所有争议,双方应先行友好协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
.关于本合同的任何更正、修改、更换或变更,均应以书面形式为准,并载明与本合同有关,由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。
.本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。
、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第9篇
(以下简称“甲方”)
(以下简称“乙方”)
经甲方对乙方承包资格的考核,甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《_合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:
第一条 工程项目
一、工程名称:黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程
二、工程地点:贵州镇远县
三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。
第二条 工程实施
一、工程定于20xx年8月20日开工, 20xx年11月20日竣工,工期15个月。
二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。
1、不可抗力原因。
2、甲方未提供施工必备条件。
3、其他非乙方原因引起的工期延误。
三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。
四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。
五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。
六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。
七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。
八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。
九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。
十、乙方在施工过程中损害的'各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。
第三条 合同总价及付款方式
一、合同总价为:大写:人民币伍佰壹拾陆万元整(小写:¥元)。
二、付款方式:
工程安装完成亮灯并验收合格后,甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即元(大写:人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金,工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。
第四条 工程质量
一、工程效果达到甲方的图纸要求。
二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的要求等。
第五条 售后服务
一、该工程的质量保证期为壹年,从验收合格之日起计算。
二、质保期出现问题的处理办法:乙方在到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。
三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。
第六条 工程竣工及验收
一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。
二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。
甲方应在收到竣工报告十五日内批复:若已具备验收条件,则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。
三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。
第七条 违约责任
一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期,在合同工期15个月内未完成本工程的,按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的,甲方有权终止合同,并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分,甲方保留追索的权利。
二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场,未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。
三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的,按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;
第八条 其它事项
一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。
三、本合同一式贰份,双方各执壹份。
四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第10篇
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本亮化工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:xxxxx道路太阳能路灯亮化工程
工程地点:
工程内容:挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等
二、合同工期20xx年10月20日至20xx年11月20日;
三、质量标准:合格。
四、工程价款(预、决算)编制依据:
(一)本工程为三类市政工程。结算方式按《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省安装工程预算定额》工料单价计价的计价程序,取费按《浙江省建筑工程施工费用定额》,施工组织措施费费率、企业管理费费率、工程利润费率按中间值取定。规费费率、税金按照标准取定。建筑施工企业农民工工伤保险和危险作业意外伤害保险费用计取基数及费用率的通知》执行,材料按施工工期月份的平均信息价执行;
(二)本工程合同造价暂定为元。
五、工程款支付方式:
(一)合同签订,基础工程完成,支付预算金额的50%;
(二)工程灯具完成立杆,支付至预算金额的`70%;
(三)亮灯调试结束,支付至总金额的95%;
(四)5%的质保金在工程验收合格后一年内付清。
六、双方职责:
(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工,确保施工过程中的人身及财产安全,在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故,由乙方自行负责。
(二)、工程易耗品包括蓄电池免费保修期为壹年,因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。
七、其他:
本合同自双方代表人签字盖章后生效,一式四份,双方各执二份。未尽事宜,双方协商解决,订立补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第11篇
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
根据《_合同法》等有关法律法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装太阳能热水器达成如下协议:
第一条、所需列表
第二条、质量标准及乙方对质量的要求
质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
第三条、交货时间及付款方式
1、乙方调试完成(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总造价的定金,即人民币 ,小乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总造价的65 %即人民币 ,小写 元;剩下的5%人民币作为质保金,1年对应日付清,即人民币 ,小写 元。乙方安装完毕后,通知甲方,当天进行验收,如三天内不进行验收,则视工程验收合格,后期改动则应付相关费用。
第四条、保修条款:
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质,并同意太阳能主机免费包修期为 3 年(主机包括:太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管),配件为期 1 年(配件包括:上下水管、太阳能控制仪表),终生维护(包修期外如出现故障,乙方可适当收取人工、材料费)。在包修期内,设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换,乙方在收到甲方通知后,应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)
第五条、合同的解除条款
如出现下列情况,甲方可解除合同。乙方所提供的'设备无法达到合同所约定的质量与性能,或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题,甲方可退货或解除合同。
第六条、施工责任
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处,设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由
甲方负责保护,保护期间如发生损坏、丢失,由甲方负责。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的,由乙方承担一切赔偿责任。
第七条、争议的解决
甲乙双方因本合同发生纷争时,当事人应协商解决,协商不成发生诉讼时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼
第八条、合同正本及合同生效
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效,合同如有变更,经双协商后制成合同附件,双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方: 乙方: 领导签字:领导签字:开户银行:开户银行: 账号: 账号:电话:
太阳能热水器安装合同样本 第12篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:
一.技术参数
1.容水量,管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它:根据甲方小区业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。
2.配件:
3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接,甲方根据实际情况施工。
二.验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。
三.费用及付款方式
1.每台热水器报价为人民币:(,辅助器件:
2.付款方式为
四.甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的`设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六.双方违约责任。
1.如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。
七.乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。
2.自然灾害导致的太阳能主机损坏,乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八.如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第13篇
发包方: (简称:甲方)
施工方: (简称:乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方将半山半岛帆船港的太阳能热水安装工程(热水主管、立管)工程承包给乙方施工、安装、调试。经甲、乙双方友好协商达成合作协议,以资共同信守。
一、工程承包范围:
太阳能系统所属全部工程内容。(参考甲方合同工程量)
1、太阳能热水系统工程量为:
2、太阳能系统安装部分:
⑴、太阳能集热器支架基础预埋和支架制作安装、集热器设备、真空管安装;
⑵、冷水进水管道、循环管道、热水供水管道、回水管道安装;
⑶、空气源热泵、水泵、电控柜安装,所有太阳能系统管道保温;
⑷、不含水箱、热泵吊装,但得配合吊运。工程材料的保管和设备的搬运(乙方负责将材料运送到施工现场);
⑸、所有太阳能系统工程中的防绣处理、防雷线连接;
⑹、负责太阳能全套热水系统的调试;调试要求:通过业主方验收合格,正常使用
⑺、太阳能全套系统工程中的属于太阳能有关的工程。
⑻、乙方负责工程施工的所有机械设备和施工人员;
⑼、乙方负责工程施工材料的卸车,工程竣工后剩余材料的装车及工程材料在施工现场的保管。
⑽、所有太阳能系统管道全部做保温;
二、承包方式:
本工程采取包工、包工期、包费用、包质量验收通过使用的方式,由乙方承包并一次性包干施工(包含安全费、施工设施费、交通费)。本工程严禁转包,如发生转包,甲方有权终止合同,并追究乙方违约责任。
三、施工要求:
1、乙方应严格按照甲方提供的图纸要求及相关标准进行施工,如发现与实际施工图不符,甲方有权向乙方提供整改意见,整改费用由乙方全部承担,造成严重损失的并承担赔偿责任。
2、乙方在施工期间,服从甲方、业主方、监理方、总包方现场工程人员的管理,遵守现场的各项规章制度,配合其它工种进行施工。
3、乙方在施工期间,应按甲方具体安排进行施工。如由于客观原因造成工期延误应得到甲方的书面认可。
4、乙方人员必须服从甲方、业主方、监理方、总包方现场管理人员的管理,如违反甲方管理规定的,应接受甲方处罚。
5、乙方在施工现场必须带安全帽,严禁光背、穿拖鞋进入施工现场施工。如违反管理规定,无条件接受甲方的管理规定处理办法。
6、乙方在施工过程中,如不服从甲方管理和安排的,甲方有权终止此合同,要求乙方退场,另选其它施工队伍,如因此造成甲方此工程恶性影响严重或造成经济损失的,由乙方全部负责和赔偿;乙方接到甲方退场通知(电话通知)后,两天内组织退场完毕。如乙方不愿意退场,因此影响甲方施工进度或造成严重后果的,由乙方负全部责任。
四、施工工期:
接到甲方进场通知后,乙方两天内组织施工人员、机械设备进场,
五、工程责任:
甲方:
1、负责及时将材料送到工地。
2、负责与业主方协调全面工作。
3、负责工程技术指导。
4、甲方负责工程监管、监督、验收。
乙方:
1、乙方必须服从甲方现场管理人员及技术人员的管理和安排。
2、负责进场后施工人员及施工材料的'安全,如出现安全事故,不管是乙方本人还是乙方聘用人员,责任全部由乙方全部负责和承担,甲方不负责乙方施工人员的安全、工伤、保险责任。如因业主方原因造成乙方施工人员受伤或受到利益侵害的,甲方负责出面配合乙方与业主方协商责任范围。
3、乙方申请材料应提前3天通知甲方该项目负责人。
4、应在甲方项目负责人指导下进行施工,不得随意改变施工方案,如需要更改或变更施工方案和施工工艺的,必须与甲方项目负责人协商,经得甲方同意后才能进行施工。
5、必须接受甲方的管理与监督
6、乙方人员保险,由乙方负责
7、安装调试后三个月内,如出现系统漏水,损坏等原因由乙方负责维修。
8、乙方负责甲方运送到工地施工材料的保管和安全,如因乙方原因造成丢失,乙方照价赔偿给甲方;如因乙方施工人员将甲方施工材料拿出去倒卖或无顾损坏的,除双倍照价赔偿甲方损失的材料外,乙方需接受甲方每次1000;造成影响严重的,甲方可视情况严重处罚报案到当地元的罚款派出所。
六、施工款项总额:
太阳能部分:
1、按太阳能每平米元;总共合计:元人民币:壹拾万元整
七、付款方式:
1、双方签订施工合同后,乙方组织施工人员进场,施工队进场后,完成A01,A02集热器支架焊接。甲方支付乙方工程:元,大写:叁万元整。
2、完成集热器、真空管、循环管道的安装,经甲方的现场项目负责人验收合格后,甲方付给乙方施工费: 元,大写:肆万元整。
3、工程竣工并通过甲方、业主方、监理验收合格后,甲方支付给乙方施工费:元,大写:叁万元整
甲方:
乙方:
日期:
太阳能热水器安装合同样本 第14篇
甲方:锦屏县钟灵乡人民政府 (简称甲方) 乙方:中山南德太阳能路灯有限公司 (简称乙方)
根据《_合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件(文件编号:钟府采购〔20xx〕1号)的规定,为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果,及其他有关法律、规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方共同协商,特订立一下合同。
一、项目概况
项目名称:钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点:钟灵乡贡村至地娄道路两旁。
项目规模:道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。
二、质量要求及技术标准
乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定,符合国家及行业相关规范要求,并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮,一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数
项目内容:太阳能路灯80盏及安装,单杆单臂路灯高
米,包工包料(运费、基础设施、安装调试等)。
四、承包方式
按照审批实施意见,参照项目设计,以包工包料的方式承包施工。
五、甲方职责
1、甲方若中途退货,向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2、保障乙方在路灯安装过程中不受外界因素影响,由此影响工期的与乙方无关。
3、甲方为按照合同的货款期限向乙方付款,每逾期一天(节假日和双休除外),甲方向乙方按每天合同总额的`3‰支付违约金。违约金超过合同总额50%,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方返还已发货之设备。
六、乙方职责
1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定,符合国家及行业相关规范要求,符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的,甲方有权拒绝接收货物或终止合同。
2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨,并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题,乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货,影响甲方项目按时完工的,甲方有权终止合同。
3、整体质量保证3年,在质保期3年内,乙方在接到甲方故障通知后,3天内到现场进行维修。在质保期内,若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的,由乙方负责免费维修,若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏,乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担,路灯设备由乙方终身维护。
4、乙方负责太阳能路灯的全程安装,若因为乙方安装原因造成路灯损坏的,由乙方承担损失。
5、安全施工:施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗,并严格按照国家施工安全规程进行施工,做到文明施工,安全施工。否则,由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责,甲方概不负责。
七、项目承包总金额:叁拾万元整(¥元)。
1、太阳能路灯货款:228000元。
2、安装调试费:72000元。
八、项目验收
项目完工,经县、乡、村验收合格后,甲方根据验收合格的实际安装数量结算。
九、资金支付方式
项目验收合格后7日内一次性支付合同金额的95%,合同金额的5%作为质量保证金,质量保证金自验收合格之日起3年期满后7日内付清。
十、工程工期
本工程合同总工期为 天,开工日期年 月 日,竣工日期年月日。
十一、本合同从双方签字之日起生效,一切因执行本本合同所发生与本合同有关的争议,未尽事宜,双方先通过友好协商解决,如双方协商不能解决时提交甲方当地人民法院做最
后裁决。本合同一式三份,签字后甲乙双方各持一份,政府采购管理机构一份。双方签字盖章后本合同传真件与原件具有同等法律效力。
甲 方(盖章) 乙 方(盖章)
法人代表
(或委托代理人)
法人代表 (或委托代理人)年月 日日
太阳能热水器安装合同样本 第15篇
甲方:____________
乙方:____________
根据《_合同法》和有关法律的规定,双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同,共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同价款及产品
1、合同价款:____元(大写:____元整)。
2、产品及价格:________(品牌)吨保温水箱一台,每吨单价____元)。空气能5P机一台,单价。
注:本工程价款已含税金,并开具工程发票。
工程价款中含:运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后,备料期为10天,安装工期为10天,计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日,具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付:
甲方在支付乙方工程款时,由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后,首付预付款15000____元(大写:)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写:)。
3、安装完毕调试运行正常后,甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写:)。注:若甲方不按合同履行付款,有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起,热水器整机保修三年,配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围,可提供修理服务,但要收取材料费:
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可,自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内,乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时,所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装,在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约,否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任,违约金不足弥补损失的'应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定,应签订本合同的补充协议,其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,款项付清后失效。本合同一式二份,甲方壹份,乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕,本合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能热水器安装合同样本 第16篇
建设单位:__________
施工单位:__________
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:大庆高新技术产业开发区太阳能组件安装工程
第二条:工程地点:黑龙江省大庆市
第三条:太阳能板数量:
第四条:安装费用及付款方法:安装费为__________元/块,共计:__________元
乙方安装50%,甲方付给乙方工程款总额的40%款项。乙方全部完工经验收合格后,甲方在三日内将工程款余额全部付清。
第五条:工程期限(__________年__________月__________日至__________年__________月__________日)
第六条:工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准
第七条:承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运.
第八条:发包方义务:
1.甲方给乙方施工图一式1份.
2.按协议分工,甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
5.负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。
第九条:承包方义务
1.按协议分工负责材料保管。
2.施工组织和施工人员形象。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
6.负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。
第十条:违约责任及奖励条款
如乙方未能按照合同约定如期完工,每日罚款人民币__________元,如提前完工,甲方奖励乙方__________元。
第十一条:安全施工
施工期间,乙方必须按安全生产的相关规定执行,防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因,导致任何事故,由乙方承担全部责任和损失,与甲方无关。
第十二条:本合同正本2份,承包方、发包方各一份,
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
太阳能热水器安装合同样本 第17篇
甲方:
乙方:
身份证号吗:
依照《_合同法》及其它有关规定,经双方充分协商一致,签订本合同如下:
一、工程项目
1、工程名称:刘集镇中心村路灯安装工程
2、工程地点:刘集镇中心村境内
3、工程内容:按要求建设路灯安装工程,施工安装要求详见附件。
二、工程期限
20xx年11月10日前开工,30个晴天竣工。
三、承包方式
包工包料
四、工程承包价及支付方式
工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(¥)计算,负责包亮到位,此款含配电箱、电线及其它各项施工费用,工程竣工合格,发包方于20xx年12月30日前支付50%,20xx年12月30日前支付50%。
五、施工安装要求
1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工,详见中心村施工安装要求。
2、工程施工中,甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。
3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品,并有产品合格证证明。
4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直,基座固定稳固,电缆线接头须采用热扎,绝缘良好,各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。
5、灯杆间距为40米,如有变动须按甲方指定的间距标准执行。
六、竣工验收与包修
1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方,如甲方不能按时验收须提前通知乙方,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期。
2、从工程验收合格之日起5天内,乙方向甲方移交完毕,在甲方全面接管前,乙方仍负有保管责任。
3、在进行工程验收中,如发现工程质量不合格,乙方负责修理或返工,经验收合格后,再进行移交。由此造成工程逾期交付的,由乙方承担工期延误的违约责任。
4、竣工验收以国家和管理部门的.相关规定为依据,在进行竣工验收时,乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件:
(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。
5、工程竣工后,自验收合格正式交付使用之日前起两年内,乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用,包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后,乙方按国家有关规定进行保修。
七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整,此款在工程结束后予以返还。
八、其它约定
1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工,工程施工中的任何安全责任都由乙方承担,与甲方无关。
2、乙方不得将工程转包或分包。
3、本工程税金由甲方负责缴纳。
4、乙方施工中,遇有矛盾,甲方积极协调。
5、任何一方违约,承担违约金人民币贰万元整。
本合同经甲方双方签字盖章后生效。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,见证单位执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日